开发商不给购房合同还要违约金，购房者如何维权？ 作者：广州中院     时间：2019-05-29    来源：网络

买房对于普通老百姓来说是人生的一件大事。可是要想买到放心房，还是得擦亮双眼，规避风险。

然而家住广州的胡先生与妻子龚某日前与开发商签约购置总价为200多万的房产一套，开发商不仅没给购房合同，还在他们支付了100多万后，向法院起诉主张购房者支付迟延付款违约金。遇到这样的闹心事可咋办？购房者又该如何维权？下面，请大家一起走进今天的广州案例。

2018年1月13日，胡某与开发商签署案涉房屋的认购书，载明房款总价为2267960元。2018年3月4日，胡某、龚某夫妻俩与开发商签订了《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定房屋交易总价为2267960元。至2018年8月13日，胡某共支付购房款1767960元，尚余购房款50万元未支付。2018年11月12日，开发商向法院起诉请求胡某、龚某支付剩余购房款50万元以及逾期付款违约金和律师费损失等。

胡某、龚某抗辩认为，开发商在其在合同上签字后取走合同，拒不交付合同给胡某，导致胡某不掌握合同履行时限要求，从而导致迟延付款，其不应当承担逾期付款违约责任。

裁判结果

一审法院判决，胡某、龚某向开发商支付剩余购房款50万元并支付逾期付款违约金、律师费损失等。

宣判后，胡某、龚某支付了剩余购房款50万元，但认为其不应当承担逾期付款违约责任，遂向广州市中级人民法院提起上诉。

广州中院撤销一审判决，改判驳回开发商要求胡某、龚某支付逾期付款违约金及损失的诉讼请求。

广州中院认为，双方当事人在签约过程中是平等的民事主体，买卖合同中载明胡某、龚某应当在合同双方签字盖章后持有一份合同原本。但开发商在胡某、龚某在合同上签字后，一直拒不向胡某、龚某提供合同。胡某、龚某以手中不持有合同，不明确具体付款时间为由抗辩认为不应该承担迟延付款违约责任，合法有理，予以采纳。胡某、龚某不构成迟延付款违约责任，开发商以追收房款为由产生的律师费损失，不应当由胡某、龚某负担。

法官说法

主审法官：刘贤君

购房合同是买卖双方关系的证明，也是双方诚信履约的依据。购房合同中一般都明确载明在合同双方签字盖章后各方均持有一份合同原本，这是合同双方所享有的基本权利。开发商作为平等的民事主体，在签约后拒向购房者提供合同，该行为较为恶劣，严重违反诚实信用原则。购房者因手中未持有合同，将无法准确掌握买房进程；当开发商有违约情形也难以主张权利；若房屋发生质量问题，购房者亦无维权依据。因此，开发商拒向购房者提供合同的行为将严重损害购房者权益，导致购房者维权难，存在社会不稳定因素。

民事裁判不仅是为个案纠纷的解决，更多的是对民事行为进行规范和指引。本案不支持开发商请求逾期付款违约责任的主张，是希望通过利用司法审判职能作用，彰显诚实信用价值导向，引导开发商遵守政策法规，依法依规从事房地产交易。

为加大司法审判对政府房地产市场调控政策的支持力度，配合打击房地产销售过程中的违规违法行为，真正遏制开发商的各种套路行为，法院在审理此类案件过程中，如发现有违反政府房地产调控政策现象，故意损害购房者权益的，应及时将有关信息提供给相关行政主管部门，进一步规范房地产交易行为，维护广大购房者的合法权益，为维护房地产市场的稳定健康发展提供司法保障。

签约后开发商拒向购房者提供合同，

对购房者来说可能存在哪些风险？

签约后开发商拒向购房者提供合同，

购房者可以采取哪些措施

维护自己的权益呢？

➣首先，继续向开发商索要，必要时，以书面信函形式索要，留下证据。

➣其次，若开发商确因办理其他业务需要而无法及时提供合同原本，可以要求其提供合同复印件并在上面加盖印章。或者，要求开发商出具合同收据。

➣再次，在索要、交涉无果的情况下，可以将此种情况向有关行政部门进行反应和投诉，要求行政部门出面处理。

➣最后，在前述方法都行不通的情况下，可以带上相关证据到法院起诉维护自己的合法权益。

来源 | 广州中院

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。同时，部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义，仅供参考。